Przetarg 12201661 - Zakup i dostawa asortymentu do działań przeciwpowodziowych...

ości i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Część 1: Dostawa urządzenia do ładowania piasku

Część 2: cysterna do przewozu wody pitnej o pojemności 5 000 dm3.

Część 3: mobilna stacja do uzdatniania wody

Część 4: Mobilny agregat prądotwórczy

Część 5: Namioty pneumatyczne - 5 sztuk

Część 6: Agregat o mocy 7 kW – 10 sztuk

Część 7: urządzenia do magazynowania energii – 10 sztuk

Część 8: Agregat o mocy 6 kW – 10 sztuk

ZP.272.53.2025

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2025/BZP 00593858/01 z dnia: 2025-12-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Przed zmianą:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) konieczność zmiany terminu dostawy:
a) spowodowana działaniem siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, uniemożliwiające Wykonawcy realizację zobowiązania w całości lub części (np. wojna, pożar, epidemia, klęska żywiołowa, nagły brak dostępności całości lub części zamówienia). W takim przypadku Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia opóźnienia, a termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9 ust 3 Umowy.
b) spowodowana opóźnieniem w dostawie przedmiotu umowy przez podmioty trzecie, jeżeli Wykonawca wykaże, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy;
2) zmiany przepisów prawa lub wymagań technicznych, które powodują konieczność zastosowania innych rozwiązań niż pierwotnie przewidziano w opisie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana nie podnosi ceny umowy ani nie obniża jakości i parametrów przedmiotu umowy określonych w ofercie Wykonawcy,
3) konieczność dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku braku dostępności całości zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do przewidzenia w chwili składania oferty np. przejściowe problemy z łańcuchem dostaw u producenta i braku możliwości zmiany umowy, o której mowa w ust 2 pkt. 1) a), Wykonawca może dokonać dostawy części dostępnego asortymentu po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości faktycznie dostarczonych urządzeń i ich cen jednostkowych wskazanych w ofercie, bez obowiązku uzupełnienia brakującej części. Brak zgody Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od dostawy częściowej bez naliczenia kar umownych o których mowa w § 8 ust 1 pkt 1).

Warunki dokonania zmian wskazano w zał. nr 4 do SWZ
Po zmianie:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) konieczność zmiany terminu dostawy:
a) spowodowana działaniem siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, uniemożliwiające Wykonawcy realizację zobowiązania w całości lub części (np. wojna, pożar, epidemia, klęska żywiołowa, nagły brak dostępności całości lub części zamówienia). W takim przypadku Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia opóźnienia, a termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9 ust 3 Umowy.
b) spowodowana opóźnieniem w dostawie przedmiotu umowy przez podmioty trzecie, jeżeli Wykonawca wykaże, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy;
2) zmiany przepisów prawa lub wymagań technicznych, które powodują konieczność zastosowania innych rozwiązań niż pierwotnie przewidziano w opisie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana nie podnosi ceny umowy ani nie obniża jakości i parametrów przedmiotu umowy określonych w ofercie Wykonawcy,
3) konieczność dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku braku dostępności całości zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do przewidzenia w chwili składania oferty np. przejściowe problemy z łańcuchem dostaw u producenta i braku możliwości zmiany umowy, o której mowa w ust 2 pkt. 1) a), Wykonawca może dokonać dostawy części dostępnego asortymentu po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie ilości faktycznie dostarczonych urządzeń i ich cen jednostkowych wskazanych w ofercie, bez obowiązku uzupełnienia brakującej części. Brak zgody Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od dostawy częściowej bez naliczenia kar umownych o których mowa w § 8 ust 1 pkt 1).
4) spowodowaną zmianą zasad i terminów uruchamiania transz finansowania w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 celem realizacji przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

Warunki dokonania zmian wskazano w zał. nr 4 do SWZ